电力能源招标网

招标编号： WHTL-FJXT-2023-281

1. 招标条件

本招标 项目 武汉车站武昌站站台端部防入侵报警装置建设工程已由中国铁路武汉局集团有限公司计统部以《计划统计部关于武昌站站台端部防入侵报警装置建设工程可行性研究报告的批复》(武项审[2023]389号)批准建设，项目业主为中国铁路武汉局集团有限公司，建设资金来自中国铁路武汉局集团有限公司安全生产费，项目出资比例为 100%，招标人为中国铁路武汉局集团有限公司 武汉车站 ，招标代理机构为/中国铁路物资股份有限公司。项目已具备招标条件。

2. 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点： 武昌站。

2.2 本招标项目的建设规模： 建设站台端部数据采集点至后端主控设备间通信通道、电力等配套工程。

2.3 本招标项目的计划工期： 本工程建设工期30日历天。

2.4 本招标项目的招标范围： 武昌站站台端部防入侵报警装置建筑工程等工作。

2.5 本招标项目的标段划分：共分为1个标段；标段号：WHTL-FJXT-2023-281-001

2.6 其他：/。

3. 投标人要求

3.1 资格要求：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照；（2）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（3）拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），具有在类似项目的施工和管理经验，且未在其他在建工程项目任职。

（4）具备有效的安全生产许可证；

（5）近3年（递交投标文件之日起前3年内）具有1个及以上已完工类似业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（6）承诺一年的质量保质期，期间出现质量问题影响生产，投标人应在告知后15天内无偿修复，否则纳入黑名单，取消后续在中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站内项目的招标资格。

（7）没有被暂停或取消投标资格。

（8）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在失信行为或被限制投标的不良行为；

（9）投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站准入的C级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位 。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 招标人按下列原则选择中标人：

√ 招标人按标段择优选择中标人。

3.4 资格审查方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台手机APP，于2023年9月25日至2023年9月28日（北京时间，下同）在手机APP上报名通过后，在百度网盘按提取码自行招标文件（网盘链接： **** ，提取码： ubeg 。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为2023年10月11日8时30分至2023年10月11日9时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年10月11日9时00分，地点：湖北省武汉市武昌区中山路529号九州饭店1楼开标室（武昌火车站旁）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒体

本次招标公告在中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台及中国铁路武汉局集团有限公司段管工程手机APP、上发布。

7. 联系方式

招 标 人：中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站	招标代理机构：/中国铁路物资股份有限公司
地    址：湖北省武汉市洪山区团结大道武汉火车站	地    址：武汉市武昌区中山路529号九州饭店
联 系 人：	联 系 人：祝誉源 、康振民
电    话：	电    话：、
	电子邮件：
中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站 2023 年9月25日

**
**