电力能源招标网

华能国际工程公司鄂尔多斯二期暖水60万千瓦风电EPC项目风电场道路改扩建及风机吊装平台工程第二标段施工分包采购采购公告

1. 项目概述与采购范围

   • 项目基本信息：
     a. 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗境内，布机区域海拔高程为1140m~1550m。
     b. 工程规模：规划建设600MW风电项目，拟安装96台单机容量6.25MW的风电机组（叶轮直径200m,混塔轮毂中心高度160m），同时新建一座220kV升压站，储能系统，配套建设220kV送出线路。

2. 供应商资格要求

   • 公开原则：
     a. 供应商资格要求通用条件：
     - 独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，满足供应商参与业务的权限，且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。
     - 近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
     - 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
     - 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
     - 存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。
     - 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；
     单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。

3. 供应商资格具体要求

   • 应用资格：
     a. 供应商须具备国家建设主管部门核发的以下三项资质之一：1）建筑工程施工总承包三级及以上资质；2）公路工程施工总承包三级及以上资质；3）电力工程施工总承包三级及以上资质。
     b. 基础条件：
     • 所有申请人的资质要求应在满足通用条件的前提下进一步细化，如但不限于项目类型、施工方案、技术标准、专业资质、安全生产许可等，并附带相应的附件或补充材料（如合同复印件、项目实施报告、财务状况报告等）。
     • 提供最近三年的投标报价书，若业绩不足，需要提供足以证明其业绩水平的材料（例如中标通知书、验收报告、合作项目总结报告等）。

4. 供应商报价要求

   • 报价依据：
     a. 施工方资格要求通用条件：
     - 需保证投标人拥有相关资质，能够顺利参与到该项目的建设中来，并满足相应施工进度要求。
     - 提供完整的报价书，包括但不限于设计方案、招标文件中的条款和条件、报价明细表、财务报表等信息，以及对应的承诺和保障措施。
     - 在提交时，必须明确标示出所有构成报价组成部分的内容及单价。

5. 评标办法

   • 评审方法：
     a. 最低投标价法：评估投标单位对市场行情、技术实力、项目经验、价格合理性的综合考量，通过最低投标价确定最终的中标候选人。
     b. 性价比评分法：根据各部分报价的权重比例，对投标单位的价格优势、工期安排、质量控制、安全管理等方面进行综合评价，然后将总得分相加作为评分基准，最后确定中标候选人的排名。
     c. 最优性价比评分法：采取类似最低投标价法的方法，但增加了一项额外因素，即最大化压缩工期并尽可能降低项目的成本，以此获取最优的整体性价比得分。

6. 招标程序

   • 开标：
     • 时间、地点由招标人自行决定。
     • 准备阶段：发布招标公告、设置答疑点，邀请潜在投标人报名参加资格预审会或答疑会议。
     • 投标截止日期：根据招标文件要求确定。
     • 发布公告、发出邀请函后，招标人将在指定媒体上公告评标结果。

7. 合同约定

   • 合同文本应包含下列主要内容：
     a. 合同编号、发包人、承包人、工程地点、工程内容、合同总价款、付款方式、合同履行期限、工程质量标准、安全文明施工标准、竣工验收及交付条件、结算方式、争议解决方式等内容。
     b. 工期、质量、安全、环保要求：合同应明确规定双方的责任和义务，确保按时、保质、安全地完成工程建设任务。
     c. 质量保证金和支付：供应商应按照合同规定向招标人提交质量保证金，待工程质量达到设计要求并通过验收后退还。
     d. 安全防护措施：明确施工过程中涉及的安全风险、应对措施、操作规程等内容。
     e. 合同变更与终止：详细列明因各种原因导致的合同变更和终止条件，以及相应的赔偿和责任分配。
     f. 知识产权保护：规定合同各方在履行合同过程中的权利义务和权益，防止知识产权侵犯。
     g. 法律适用和争议解决：明确合同各方的法律地位和管辖法院，同时对任何合同纠纷约定仲裁机制或诉讼途径。

8. 附则

   • 不得引用或者编造任何非法、虚假的信息或者数据作为投标或答辩的基础，否则视为恶意行为。
   • 本公告如有遗漏或冲突之处，招标人有权视情况予以调整或删除。
   • 本公告未尽事宜，招标人有权视实际情况作出补充说明。

以上信息仅供参考，实际的招标公告可能会根据项目具体情况和需求有所变动，请密切关注项目官方网站或联系招标人获取最新公告。如需了解更多详情，建议直接与华能国际工程技术有限公司联系，或参考其发布的《华能国际工程公司鄂尔多斯二期暖水60万千瓦风电EPC项目风电场道路改扩建及风机吊装平台工程第二标段施工分包采购采购公告》。