电力能源招标网

焦作车务段月山设备检修车间党员活动室整修项目（二次发包）发包公告
（项目编号： zcwd-db2024-03）

1. 发包条件
   本发包项目 焦作车务段月山设备检修车间党员活动室整修 项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2. 项目概况与发包范围
   2.1项目概况 ：
   月山设备检修车间党员活动室，面积约为 39.6平方米，主要工作量为：封闭东面门洞一个，原水泥地面清理，铺贴地板砖39.6㎡；四周墙面处理，全部墙体制作竹纤维扣板65.6㎡，制作木质踢脚线2.5㎡；设计制作轻钢龙骨石膏板造型吊顶，顶部刷乳胶漆37.2㎡，制作石膏板天花边线49米；北面墙体暖气管道包边处理；拆除原有旧线路及设备，电路敷设，音响及布线；定制文件资料柜柜体不少于12㎡；定制14人会议桌椅一套；制作党内制度类、揭示类等揭挂展板不少于21㎡；配备投影仪一套（约3500元），配备可升降幕布一套；安装筒灯不少于16个、射灯不少于6个（根据设计方案，足够照明即可）；设计、制作、安装、保洁等费用。
   2.2其他的整治项目。
   2.3相关事项以现场实勘为准 。
   2.4建设地点： 焦作市博爱县焦作车务段月山设备检修车间。
   2.5发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
   2.6计划工期：30日历天。
   2.7包段划分：发包范围按一个包段划分。
   3.承包人资格要求
   3.1 本次发包要求承包人须具备 ： 建筑装修装饰工程三级及以上资质， 具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
   3.2 本次发包 不接受 联合体承包。
   3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。
   3.4 承包人必须是平台的注册供应商，在平台上完成注册并通过审核。
   4.公示、报名及获取发包文件
   4.1 凡有意参加承包者， 请于 202 4 年 6 月 6 日至 202 4 年 6 月 14 日，每日上午 8 时至 11时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段党委办公室 412房间 现场递交并登记。
   5.承包文件的递交
   5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
   5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。