电力能源招标网

南宁国际铁路港电商物流区配套服务中心项目 消防查验工作技术服务询价采购公告
（项目编号： GT24-GCB-010 ）
1

．采购条件

本采购项目（项目名称）采购人为中国铁路南宁局集团有限公司南宁国际铁路港投资发展有限公司（以下简称港投公司），采购项目资金已落实，具备采购条件，现对其进行公开询价采购。
2

．采购范围及相关要求

（ 1 ）招标项目名称： 南宁国际铁路港电商物流区配套服务中心项目 消防查验工作技术服务。
（ 2 ）项目概况：本项目新建一栋配套服务中心，建筑面积为 2184 ㎡，总建筑高度 7.5m ，一层层高 3.9m ，二层层高 3.6m ，采用钢筋混凝土框架结构形式，建设内容含地上建筑物、室外道路及其他配套工程建设。具体实施按实际情况和设计单位最终的设计方案实施。
（ 3 ）项目要求：完成这该项目全过程消防查验技术服务工作。根据 2021 年 4 月 1 日广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程消防设计审查验收重点工作的通知》桂建消 [2021]1 号文件精神及现有文件要求开展消防查验技术服务工作。（同时包含以下工作：协助设计单位完善建设工程消防设计图纸技术审查、修改和对施工单位施工提出有效指导意见工作量；以专业知识等与住建部门沟通解决消防备案和验收一系列工作情况等 ) 。
（ 4 ）地点：南宁国际铁路港港区。
（ 5 ）工期：本次工程工期为 120 日历天（具体按实际开完工时间）。
（ 6 ）包件划分： 1 包件
3

．供应商资格要求

3.1 本次采购供应商须具备的资格要求：
（ 1 ）资质条件： 潜在供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册，符合所投项目经营范围（招标代理等类似经营范围），具有良好信誉的供应商。（提供营业执照）。
（ 2 ） 具备法人资格或其他组织，个体经营部，能开具增值税专用发票。
（ 3 ）信誉要求：诉讼及仲裁： 2021 年 6 月至 2024 年 6 月（递交报价文件之日起前 3 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违约行为而引起的诉讼和仲裁；履约情况：报价人在 2021 年 6 月至 2024 年 6 月（递交报价文件之日起前 3 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何自身原因而使任何合同被解除；报价人在 2021 年 6 月至 2024 年 6 月未在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中被列入失信被执行人名单公布期、在 2021 年 6 月至 2024 年 6 月未在国家企业信用信息公示系统（ www.gsxt.gov.cn ）中被列入严重违法失信企业名单公布期；行贿犯罪情况：报价人及报价人法定代表人、拟委派的项目负责人在 2021 年 6 月至 2024 年 6 月（递交报价文件之日起前 3 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（提供承诺书，加盖单位公章）
（ 4) 法律法规规定的其他条件。
(5) 其他要求以采购文件要求为准。
3.2 本次采购（不接受）联合体。
4

．