电力能源招标网

中国铁路济南局集团有限公司济南站
泰安站职工餐厅、更衣室整治
（项目编号 ： JNZ-SBK-2024-025 ）

1. 采购条件
   泰安站职工餐厅、更衣室整治项目经中国铁路济南局集团有限公司济南站集体研究批准建设，资金来源为车站成本，采购人中国铁路济南局集团有限公司济南站。指导性施工组织已编制完成，资金已落实，该项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2. 项目概况、采购范围 及最高限价
   2.1 建设地点：泰安站一层通廊
   2.2 计划工期：35天
   2.3 工程概况：
   包件1基础装修:泰安站职工餐厅、更衣室在一层通廊处设男衣室40平方米、女更衣室45平方米，原吊顶加条形灯增加光照度，玻璃隔断门封闭空间。分隔职工休息区70平方米和职工餐厅142平方米，餐厅增设储物间，原顶面玻璃贴膜做隔热处理，增加石膏板吊顶，餐厅售饭区墙面改造，相应水电改造处理、空调移机等。详见4-1 工程量清单表。
   包件2定制家具用品采购详见附表4-1-1。
   2.4 采购 范围 ：泰安站职工餐厅、更衣室设计文件全部内容。
   2.5 最高限价：37万元
3. 投人资格要求
   3.1 投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本磋商项目。须提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章（三证合一的只提供营业执照复印件）;
   3.2 投标人应为一般纳税人并提供增值税专用发票。投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。具备实施本项目合同资金保障能力，没有处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态。潜在的投标人须提供未处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态的承诺书并加盖公章，需提供近三年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件；
   3.3 投标人近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在国铁集团信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；磋商期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人。提供近3年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，以及“信用中国”失信被执行人的查询网页截图;
   3.4 投标人需提供法定代表人资格及身份证明或法定代表人授权委托书及委托人身份证明；
   3.5 投标人需具有建筑工程施工总承包贰级或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质；
   3.6 投标人需提供建筑施工企业安全生产许可证；
   3.7 本项目不接受联合体,不得分包或转包。
   3.8 按照《中国铁路济南局集团有限公司办公室关于规范所属单位间工程工业及服务业务采购管理的实施意见》（济铁办经【2022】89号），在资质许可、能力满足、安全可控、质量保证、价格合理条件下，依法合规安排集团公司所属单位承接工程建设相关业务。
   3.9 投标人需有近三年与车务站段合作类似工作经验，需附合作合同或平台公示的项目成交结果公告，不少于二次。施工人员相对固定，做好对维修施工外包人员的一体化管理。
   3.9.1 投标人项目经理需持有 《施工管理安全培训证书》。 按照《中国铁路济南局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》（济铁施工〔2021〕186号）等相关文件规定，投标人应设施工现场安全员与车站值班员双向互控，施工期间，施工单位应尽量规避施工材料、垃圾进出与旅客发生冲突的情况。施工单位和车站项目管理人员提前确认好出入路径，避让旅客出入高峰时段，现场防护员或安全员与客运值班员双向互控，掌握好施工材料和垃圾运输开始时间点和结束时间点联控的时机，按确认路径运输。对在作业过程中发生的安全责任问题，全部由施工单位承担。
   3.9.2 投标人站台、候车室内垃圾、材料运输过程中，施工单位安全员严格按规操作对车辆常态制动进行检查，避免车辆或垃圾、材料坠入股道的风险。站台运输车辆，常检查、保状态。车站和施工单位对站台车辆常态制动设施进行常态性检查，确认车辆使用状态，确保在用车辆状态良好。配足力量，不超载、不超高。对垃圾、材料运输超长、超高的情况，车站、施工单位要配足车辆，配齐人员跟车盯控运输，垃圾、材料捆绑牢固，按约定路线走行，防止超高、超重、倾覆、轻浮物品刮落股道。
   3.9.3 投标人动火作业标准落实，加强消防安全管控风险。监管检查。施工前车站配合施工单位办理动火证。落实消防安全管理的责任主体，加强对施工人员的安全教育，施工现场有明显的防火警示标志。作业严格落实一支焊枪、二名施工人员、一具灭火器、一个接焊渣盆的工作规定。接受车站施工配合人员监督检查。
4. 现场勘查
   时间：2024年8月5日10时00分
   地 点：泰安站
   现场联系人：陈政
   联系电话：
   不到现场查勘的单位无报名资格。