电力能源招标网

中国铁路济南局集团有限公司济南站
平原东站生活院落排水改造工程
（项目编号 ： JNZ-SBK-2024-027 ）

1. 采购条件
   平原东站生活院落排水改造工程项目经 中国铁路济南局集团有限公司计统部《关于石济客专齐河站电动伸缩门更新等项目实施意见的通知》（计技装函〔2024〕53号） 审批通过，下达建设方案。施工图设计已编制完成，资金已落实，该项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2. 项目概况、采购范围 及最高限价
   2.1 建设地点：平原东站生活院落
   2.2 计划工期： 30 天
   2.3 工程概况：
   平原东站生活院落地面200mm厚砼抬高918㎡，既有铁艺栅栏围墙改为砖砌围墙60m，设铁艺格栅大门1樘；围墙外侧新建排水沟约180m，引至站区南侧排水沟。
   详见4-1 工程量清单表。
   2.4 采购 范围 ：平原东站生活院落排水改造设计文件全部内容。
   2.5 最高限价： 38.215 万元（含税）
3. 投人资格要求
   3.1 投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本磋商项目。须提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章（三证合一的只提供营业执照复印件）;
   3.2 投标人应为一般纳税人并提供增值税专用发票。投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。具备实施本项目合同资金保障能力，没有处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态。潜在的投标人须提供未处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态的承诺书并加盖公章，需提供近三年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件；
   3.3 投标人近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在国铁集团信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；磋商期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人。提供近3年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，以及“信用中国”失信被执行人的查询网页截图;
   3.4 投标人需提供法定代表人资格及身份证明或法定代表人授权委托书及委托人身份证明；
   3.5 投标人需具有建筑工程施工总承包 贰 级及以上资质；
   3.6 投标人需提供建筑施工企业安全生产许可证；
   3.7 本项目不接受联合体,不得分包或转包。
   3.8 按照《中国铁路济南局集团有限公司办公室关于规范所属单位间工程工业及服务业务采购管理的实施意见》（济铁办经【2022】89号），在资质许可、能力满足、安全可控、质量保证、价格合理条件下，依法合规安排集团公司所属单位承接工程建设相关业务。
   3.9 投标人需有近三年类似工作经验，并提供 相关证明材料 。施工人员相对固定，做好对维修施工人员的一体化管理。投标人需具备地下管线探测能力,破除路面、铺设排水沟施工前做好管线探测、确认，避免损坏地下既有电缆、给排水等管线，本工程如果与其他地下管线、电力电缆径路重合或交越，施工前需明确并沟通产权单位，明确其准确埋设位置和埋深，按规定要求保持足够隔距并采取必要防护措施。
   3.9.1 投标人项目经理需持有 《施工管理安全培训证书》。 按照《中国铁路济南局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》（济铁施工〔2021〕186号）等相关文件规定，投标人应设施工现场安全员与车站值班员双向互控，施工期间，施工单位应尽量规避施工材料、垃圾进出与 车站职工 发生冲突的情况。施工单位和车站项目管理人员提前确认好出入路径， 保证职工间休正常进行 ，现场防护员或安全员与客运值班员双向互控，掌握好施工材料和垃圾运输开始时间点和结束时间点联控的时机，按确认路径运输。对在作业过程中发生的安全责任问题，全部由施工单位承担。
   3.9.2 投标人垃圾、材料运输过程中，施工单位安全员严格按规操作对车辆常态制动进行检查，避免车辆或垃圾、材料坠入线路的风险。运输车辆，常检查、保状态。车站和施工单位对运输车辆的常态制动设施进行常态性检查，确认车辆使用状态，确保在用车辆状态良好。配足力量，不超载、不超高。对垃圾、材料运输超长、超高的情况，车站、施工单位要配足车辆，配齐人员跟车盯控运输，垃圾、材料捆绑牢固，按约定路线走行，防止超高、超重、倾覆、轻浮物品刮落线路。
   3.9.3 投标人动火作业标准落实，加强消防安全管控风险。监管检查。施工前车站配合施工单位办理动火证。落实消防安全管理的责任主体，加强对施工人员的安全教育，施工现场有明显的防火警示标志。作业严格落实一支焊枪、二名施工人员、一具灭火器、一个接焊渣盆的工作规定。接受车站施工配合人员监督检查。
4. 现场勘查
   时间：2024年9月 2 日14：00
   地 点：平原东站
   现场联系人：陈安生
   联系电话：
   不到现场查勘的单位无报名资格。