电力能源招标网

中国铁路济南局集团有限公司济南站
济南客运车间站台职工值班室整修
（项目编号 ： JNZ-SBK-2024-031 ）

1. 采购条件
   济南客运车间站台职工值班室整修经中国铁路济南局集团有限公司济南站集体研究批准建设，资金来源为车站成本，采购人中国铁路济南局集团有限公司济南站。资金已落实，该项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2. 项目概况与采购范围
   2.1 建设地点：济南站
   2.2 计划工期：50天
   2.3 工程概况：
   济南客运车间站台职工值班室，共计12间，在济南站站台旅客扶梯的下方，利用有限空间分隔而成，房间狭窄、作业人员较多。采用自流平塑胶地板、硅钙板吊顶、竹炭纤维板墙面饰面。为充分利用空间，增加储物功能，采用了卡座、条桌和储物柜、洗手台相融合的方式，提升客运车间标准化建设水平。
   详见4-1 工程量清单表。
   2.4 采购 范围 ：济南客运车间站台职工值班室整修全部内容。
3. 投标人资格要求
   3.1 投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本磋商项目。须提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章（三证合一的只提供营业执照复印件）;
   3.2 投标人应为一般纳税人并提供增值税专用发票。投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。具备实施本项目合同资金保障能力，没有处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态。潜在的投标人须提供未处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态的承诺书并加盖公章，需提供近三年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件；
   3.3 投标人近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在国铁集团信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；磋商期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人。提供近3年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，以及“信用中国”失信被执行人的查询网页截图;
   3.4 投标人需提供法定代表人资格及身份证明或法定代表人授权委托书及委托人身份证明；
   3.5 投标人需具有建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；
   3.6 投标人需提供建筑施工企业安全生产许可证；
   3.7 本项目不接受联合体,不得分包或转包。
   3.8 按照《中国铁路济南局集团有限公司办公室关于规范所属单位间工程工业及服务业务采购管理的实施意见》（济铁办经【2022】89号），在资质许可、能力满足、安全可控、质量保证、价格合理条件下，依法合规安排集团公司所属单位承接工程建设相关业务。
   3.9 投标人项目经理需持有 《施工管理安全培训证书》。施工人员相对固定，做好对维修施工人员的一体化管理。
   3.9.1 参加招标采购竞争性谈判会的投标人代表需对投标文件的内容详细解读，熟悉项目施工组织细节、重点环节，对招标文件的内容实质性响应，不接受不了解项目实施内容的纯商务代理人谈判。
   3.9.2 投标人项目经理需持有有效的施工管理 《安全生产考核合格证书》。具有铁路工程项目管理工作经验，并且与投标人签订有效的劳动合同和社保关系记录。 按照《中国铁路济南局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》（济铁施工〔2021〕186号）等相关文件规定，投标人应设施工现场安全员与车站值班员双向互控，施工期间，施工单位应尽量规避施工材料、垃圾进出与旅客发生冲突的情况。施工单位和车站项目管理人员提前确认好出入路径，避让旅客出入高峰时段，现场防护员或安全员与客运值班员双向互控，掌握好施工材料和垃圾运输开始时间点和结束时间点联控的时机，按确认路径运输。对在作业过程中发生的安全责任问题，全部由施工单位承担。
   3.9.3 投标人动火作业标准落实，加强消防安全管控风险。监管检查。施工前车站配合施工单位办理动火证。落实消防安全管理的责任主体，加强对施工人员的安全教育，施工现场有明显的防火警示标志。作业严格落实一支焊枪、二名施工人员、一具灭火器、一个接焊渣盆的工作规定。接受车站施工配合人员监督检查。
4. 现场勘查
   时间：2024年9月27日9时00分
   地点：济南站
   现场联系人： 马晓臣
   联系电话：
   过时不候，不到现场查勘的单位无报名资格。