电力能源招标网

洛阳综合维修部房屋及附属设施病害整治工程施工总价承包发包公告
发包编号：YWGS2024-03

1. 发包条件
   洛阳综合维修部房屋及附属设施病害整治工程施工总价承包 项目业主为河南郑铁轨道交通运营维护有限公司，项目出资比例为 100% ，发包人为河南郑铁轨道交通运营维护有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。
2. 项目概况与发包范围
   2.1 建设地点：河南省洛阳市。
   2.2 项目概况：洛阳综合维修部房屋年久失修，如：房屋外墙、院墙墙皮脱落需粉刷；一、二楼阳台老化松动存在坠落伤人风险，需重新封装；楼前水泥地面老化坑洼不平需重新硬化铺装；院内需增设照明灯等内容。
   2.3 发包范围： 主要为施工图设计内容。
   2.4 工期： 计划工期 30 日历天。
   2.5 标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号： FWSG-01 。
3. 竞包人资格要求
   3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
   3.2 资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质 。
   3.3 业绩要求：竞包人应具有 2022 年 1 月 1 日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
   3.4 人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
   3.5 财务要求：在 2022 年～ 2023 年（近 2 年）中平均营业收入不应小于 100 万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 30 万元。
   3.6 社会信誉要求：（ 1 ）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（ 2 ）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前 1 年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（ 3 ）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
   3.7 本次发包 不接受 联合体竞包。
   3.8 各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
   4.1 投标人须为平台（ ）注册供应商。新用户请先登录平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者，请于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 23 日（北京时间）登录平台（电子招标投标交易平台）下载电子招标文件。
   4.2. 招标文件每套售价 0 元。
   4.3 本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
   5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2024 年 10 月 31 日 9 时 00 分地点为 郑州市二七区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院 1 号楼 2004 室 。
   5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。