电力能源招标网

中核二十五建设有限公司 询价 文件
唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业 40MW 屋顶分布式光伏发电项目
施工劳务分包采购询价 公告
1.1 询价条件
中核二十五建设有限公司（以下简称“询价单位”）承建的 唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业 40MW 屋顶分布式光伏发电项目 已具备采购询价条件，现对该项目的 施工劳务 分包 采购进行公开询价，并择优确定中标单位。
1.2 项目概况与询价范围
1.2.1

工程名称

唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业40MW屋顶分布式光伏发电项目

施工劳务

分包

1.2.2

建设地点

河北省 唐山市丰润区 。具体建设地点以项目实际落地情况为准。
1.2.3

项目概况

本次采购计划建设的分布式光伏电站项目，总装机容量约 40MWp , 主要类型为屋顶光伏、地面光伏，屋顶类型：彩钢瓦屋面 。
1.2.4 询价范围
一、工作内容：
施工劳务分包 工作内容（包括但不限于）：
1.安装施工：支架安装、组件安装、逆变器安装、屋顶检修运维通道及围栏施工、柔性支架的承台、中柱端柱定位板焊接。
2.电气施工：光伏线连接、0.8kv和10kv电缆铺设连接（含电缆终端头、冷缩套件等辅材）、桥架施工、电缆沟开挖、电缆井施工、预埋管穿管埋设、防火堵料、回填
3.接地施工：接地扁铁敷设焊接、避雷装置、接地线连接、电阻率测试（含相关材料）。
4.箱变及开关站基础施工：土方开挖回填、钢筋混凝土及模板施工、预埋件。
5.负责具体工程中的所有甲方提供的设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）、保管、管理剩余材料和备品备件的移交工作。
6.其他设备安装工程：消防系统安装、清洗系统安装、场内监控系统安装等。
7.如施工过程造成道路、设备设施及其他建筑物破坏，负责对破坏部分修复恢复工程。
8.负责工作范围内所有甲方、业主及电网公司要求的相关文件编制工作；
9.其他零星工程。
10.购买分包范围内建设期工程保险。
11.现场施工质量必须按照中国核工业集团有限公司质量体系进行施工，对现场质量不合格不达标情况，甲方有权令乙方进行整改，如质量缺陷严重及拒不整改的进行处罚。
12.现场施工安全按照中国核工业集团有限公司安全标准化进行实施，现场安全需按照发包人提供安全标准化图集进行实施，如现场未达到安全标准，发包人有权令承包人行整改，如出现安全事故及拒不整改的进行处罚。
1.2.5

计划工期

计划工期： 180 天，具体开工日期以发包人书面通知为准。
1.2.6

质量要求及标准

符合国家、地方质量标准合格，材质规格及技术标标准参考图纸及相关技术标准及规范要求。
1.3 应答人资格要求
1.3.1

营业执照

□无要求 ?7?1有要求： 在有效期内的营业执照
1.3.2

资质要求

□无要求 ?7?1有要求： 具有施工劳务不分等级资质 。
1.3.3

安全生产许可证

□不需要 ?7?1需要： 建筑施工安全生产许可证
1.3.4

信誉要求

具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站： www.creditchina.gov.cn ）中的供应商参加本项目的采购活动。
1.3.5

人员要求

□ 无要求 ?7?1 有要求： 根据要求满足施工全过程的管理人员数量
1.3.6

纳税人资格

应答人必须具备（?7?1一般纳税人 □小规模纳税人 □其他： / ）资格，被询价方纳入询价单位或询价单位所属上级单位不良供方的单位否决其应答；
1.3.7

联合体投标

□接受 / ?7?1不接受 联合体投标。
1.3.8

近年发生的诉讼及仲裁情况

?7?1不适用 /□ 适用：应说明应答人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见应答人须知前附表。若应答人无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺 .
1.4 询价文件的获取
1.4.1

询价文件发售方式

电子版询价文件将在中国核工业集团电子采购平台（ https:// ）进行发布（以下简称“集采管理平台”）进行发布，应答人可直接登录确认报名。
1.4.2

询价文件发售时间

2024

年

11

月

4

日

11

时

30

分至

2024

年

11

月

8

日

11

时

30

分（北京时间），具体时间以平台发布时间为准。

1.4.3

询价采购文件售价

每标段询价采购文件售价人民币 500 元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号或经公司法人授权的账号打入下方指定账号，汇款回执单请备注： XX 项目 XX 采购任务标书费 ，售后不退。
询价采购文件费用收款账户相关信息为：
单位名称：中核二十五建设有限公司
开 户 行：华夏银行长沙分行营业部
银行帐号： 1345 0000 0009 37080
1.4.4

报名

应答人完成在线注册，取得登录账号及密码后，可在采购管理平台“首页”“供应商登录”页面登录，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有）、应答保密承诺函、缴费凭证等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个 PDF 文件后上传），报名文件经采购单位审核后方可下载询价文件。
采购管理平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买应答文件相关工作的应答人不得参与应答。因应答人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的应答报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，应答人须自行承担责任。
1.4.5

其他事项说明

未购买本项目询价文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：
（ 1 ）作为应答人的办事处或分公司代为购买标书的；
（ 2 ）购买标书的厂家在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。
1.5 应答文件的递交
1.5.1

提交应答文件方式

应答人应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“中国核工业集团电子采购平台”提交，操作说明可在采购管理平台“首页”→“服务中心”→“供应商服务”自行下载查阅；线下应答文件应邮寄至询价单位地址，通讯地址详见本公告“ 1.