电力能源招标网

中国电建西北院巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计-采购-施工总承包”）施工三标段-电力工程专业分包招标公告

（招标编号： XBY-BLKJCPT-202401 ）

1. 招标条件

本项目巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”）已由巴里坤哈萨克自治县发展和改革委员会以巴发改基础【 2020 】 220 号文批准建设，项目业主为巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司，建设资金来源已落实，巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”）施工三标段 - 电力工程已具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目施工三标段 - 电力工程专业分包进行公开招标 , 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于哈密市巴里坤县大河镇。

2.2 工程概况及标段概况

巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”）路线全长 4.0 公里，按照城市快速路标准进行设计，设计速度为 60km/h ，采用沥青混凝土路面，全线共设置 2 座 2X16m 预应力混凝土空心板桥梁。建设内容主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁工程、给水工程、电力电信工程、供热工程、污水工程、照明工程、生态停车场一处等。

本次分包工程为电力工程主供电源线路， 主要建设内容 包括 主供电源由110kV古唐城变电站10kV的1014间隔接入，新建单回线路4334米，其中架空线路2000米，导线型号为JKLGYJ-10kV-150/25，新立12米电杆41基，地埋线路路径长度2334米，电缆型号为ZC-YJV22-8.7/15-3×300mm²的2574米*2 根，一主一备。电缆由变电站引出后，设一进两出电缆分接箱一个，两回出线各带一根电缆，一根为主用电缆，一根为备用电缆。主用电缆其间设一进一出环网柜3个，备供电缆其间设一进一出环网柜3个，做中间接头使用。每处预留电缆40米，电缆进出配电室处，每处预留60米，每根共计预留240米。

2.3 工期要求

巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”） 项目 施工三 标段计划工期 30 日历天，计划开工日期 2024 年 12 月 15 日，计划完工日期 2025 年 1 月 13 日。

2.4 质量要求

巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”）项目 施工三标段 - 电力工程专业分包质量要求： 满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格。

2.5 招标范围

本次招标工程为 巴里坤县机场基础设施配套建设项目（“设计 - 采购 - 施工总承包”）项目施工三标段 - 电力工程专业分包，承包范围包括（但不限于）：电力工程主供电源线路，包括架空线路、新立电杆、地埋线路、电缆分接箱、环网柜等审定图纸内全部内容及按合同约定对工程质量、安全、进度、环水保等进行管理和控制相关工作；工程建设过程中的资料归档并负责整理移交；参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作。

其他：

（ 1 ）工程施工资料（包括竣工资料）编写、归档和整理移交、竣工图纸编制；

（ 2 ）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

（ 3 ）正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

（ 4 ）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行；

（ 5 ）与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作；

（ 6 ）以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料（如有）等相关内容 。

3. 投标人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位，具有电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.1.2 企业资产（财务要求）： 投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且近一年处于盈利状态；

3.1.3 企业主要人员要求：

（ 1 ） 项目经理资格要求： 拟派项目负责人应具有二级（含二级）以上建造师（机电工程）注册资格和相关专业中级（含）以上职称，并具有安全考核合格 B 证，且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人；

（ 2 ）项目技术负责人的资格要求： 拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上职称

（ 3 ）主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力，且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。

3.1.4 企业工程业绩要求： 投标人至少承揽过最少 1 项类似项目的施工业绩（以中标通知书和合同为准，电力工程分包合同金额或总包合同中包含电力工程 400 万元及以上）；

3.1.5 企业资信要求：

（ 1 ）具有良好的银行资信和商业信誉 , 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（ 2 ）投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（ 3 ）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（ 4 ）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（ 5 ）不被最高人民法院在“信用中国”网站（ ,gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（ 6 ）未被法院列为失信被执行人（查询网址： ），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址： ），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求：本次招标不接受联合体投标

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。