2024年兰州分公司高压隐患改造工程EPC总承包项目招标公告

本招标项目为（项目名称：2024年兰州分公司高压隐患改造工程EPC总承包项目、招标编号：TXZB-GSDX-GK-2025-00349）,招标人为中国电信股份有限公司兰州分公司，招标代理机构为甘肃省通信产业服务有限公司招标咨询分公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

1.1 招标内容: 本项目按项目招标。

1.1.1项目概况：

根据集团高压设备使用年限规范要求及电源隐患整治项目建设批复内容，兰州分公司在大砂坪、东岗、渭源路、五泉、段家滩、杨家桥、燕兴、九州、小西湖、滩尖子、新港城、定西路、西站、陈官营以及永登共15个模块局进行高压隐患整治，本次整治涉及局站高压设备均已投产运行20年以上，均已超期服役，设备操作机构老化执行不到位，存在供电安全隐患。因近年来随着基础网络大力发展，新建业务设备集成度高，用电需求增加，现有高压系统容量不足，需进行扩容，本次采购项目对存在设备超期和容量不足隐患的局站进行改造。具体各模块局采购内容如下：

1. 大砂坪模块局：将现有容量扩容至 $630\mathrm{kVA}$ ，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

2. 东岗模块局：将现有容量扩容至630kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

3. 渭源路模块局：将现有容量扩容至 $250\mathrm{kVA}$ ，需购置设计、采购（高压配电柜1套，250KVA室内变压器1台）、施工总承包服务。

4. 五泉模块局：将现有容量扩容至630kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

5. 段家滩模块局：将现有容量扩容至315kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

6. 杨家桥模块局：将现有容量扩容至 $630\mathrm{kVA}$ ，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

) 燕兴模块局：将现有容量扩容至200kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务九州模块局：将现有容量扩容至400kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务小西湖模块局：将现有容量扩容至630kVA，需购置设计、采购（高压配电柜1套）、施工总承包

10. 滩尖子模块局：将现有容量扩容至250kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、 工总承包服务

11. 新港城模块局：将现有容量扩容至315kVA，需购置设计、采购（高压箱式变压器1台）、施工总承包服务。

12. 定西路模块局：将现有容量扩容至 $400\mathrm{kVA}$ ，需购置设计、采购（高压配电柜1套，400KVA室内变压器1台）、施工总承包服务。

13. 西站模块局：将现有容量扩容至2台1000kVA，需购置设计、采购（高压配电柜2套）、施工总承包服务

14. 陈官营模块局：将现有容量扩容至315kVA，需购置设计、采购（高压配电柜1套，315KVA室内变压器1台）、施工总承包服务。

15. 永登模块局：将现有容量扩容至400kVA，需购置设计、采购（高压配电柜1套，400KVA室内变压器1台）、施工总承包服务。

1.1.2招标内容

本期项目共包含高压设备（含高压柜、直流操作电源、箱式变压器、室内630kVA以下变压器等）安装、高压线缆布放、配套改造设计及施工；以EPC总承包方式，包工、包料(集采部分除外)、包设备(招标人集采部分除外)、包勘察设计、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料检验、包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、编制竣工图。

（1）设计部分：包括但不限于高压配电室新建10kV配电系统（含高压柜、直流操作电源、箱式变压器、室内630kVA以下变压器等）安装、外市电线路部分引入、原有系统拆除及割接、电气系统运行、基础配套改造等方案设计、施工图及概预算编制。

（2）设备材料采购部分：

2024年兰州分公司高压隐患改造工程EPC总承包项目实施范围内的乙供设备、材料等，包含室外箱式变压器9套，室内干式变压器4台，高压配电系统7套（每套包含10KV/630A高压进线柜1架、10KV高压PT柜1架、10KV/630A高压出线柜1架），直流操作电源6套，配套电力排管、基础、槽钢及其他材料。

（3）施工部分：

2024年兰州分公司高压隐患改造工程EPC总承包项目施工内容包含但不限于拆除原有高压系统设备（含高压柜、箱式变压器、室内变压器等）及配套材料，安装室外箱式变压器9套，室内干式变压器7台（包含3台630KVA以上容量集采变压器安装），高压配电系统7套（每套包含10KV/630A高压进线柜1架、10KV高压PT柜1架、10KV/630A高压出线柜1架），直流操作电源6套，配套电力排管、基础、槽钢及其他材料。

1.1.3项目规模：1068.06万元人民币（含税）, 税率 $6%$ 、 $9%$ 、 $13%$ 。

序号	产品名称	规格型号	数量	建设地点	工期
1	设计部分	详见招标文件	详见招标文件	甘肃省	自合同签订之日起90日 内完成合同范围内全部 内容。
2	施工部分
3	设备部分

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.1.4质量标准要求：

设计要求的质量标准：符合国家、行业、地方现行规范、标准，满足当地规划部门有关规划设计要求，并通过各阶段审查。

设备要求的质量标准：满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准。

施工要求的质量标准：满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准，验收合格并通过竣工验收备案。

1.2交付期限（计划工期）：自合同签订之日起90日内完成合同范围内全部内容。

1.3保修期：自工程终验合格之日起质量保修不少于36个月，要求提供加盖投标方和关键设备制造商公章的保质期承诺书。产品保修期以投标文件应答为准，不能低于技术规范书要求。

注：保修期内容包含所有设备、材料及施工服务（保修期若有延长，所有设备保修期按照技术规范书的要求延长，即原厂保修仍需要原厂保修，否则不认定保修期延长）

1.4承包方式：以EPC总承包方式，包工、包料(集采部分除外)、包设备(招标人集采部分除外)、包勘察设计、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料检验、包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、编制竣工图。

1.5本项目不划分标段。

1.6本项目设置最高投标限价，设计最高限价为62.26万元人民币（不含税），施工最高限价为89.82万元人民币（不含税），设备材料最高限价为800.14万元人民币（不含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2 .投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件。（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）

2.2 本项目要求投标人具备以下资质：

2.2.1投标人须具备有效的行政主管部门颁发的安全生产许可证。（以提供证书扫描件或复印件为准）

2.2.2设计资质要求：

设计资质：投标人须具备以下合法有效的资质之一：

（1）同时具备有效的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质，并具备电子通信广电行业（通信工程）乙级以上资质；

（2）具备依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的设计综合资质。

注：如在合同执行阶段遇资质证书到期或根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》需换发新资质的，投标人应在相应资质到期前完成证书有效期的续延或按相关政策换领新资质证书。若受其他情况影响致使证书有效期自动延续的，须同时提供资质证书及行政管理部门有关资质证书有效期延续的相关发文。（需提供证书扫描件或复印件）

2.2.3施工资质要求

施工资质：投标人须具备以下合法有效资质：承装（修、试）电力设施许可证（须同时具备承装类、承修类）三级及以上资质。

投标人须具备以下合法有效资质之一：

（1）具备有效的由国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质。

（2）具备依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的电力工程施工总承包乙级及以上资质或机电工程施工总承包乙级及以上资质。

（3）具备依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发输变电工程专业承包二级或以上资质（4）具备依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的施工综合资质；

注：如在合同执行阶段遇资质证书到期或根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》需换发新资质的，投标人应在相应资质到期前完成证书有效期的续延或按相关政策换领新资质证书。若受其他情况影响致使证书有效期自动延续的，须同时提供资质证书及行政管理部门有关资质证书有效期延续的相关发文。（需提供证书扫描件或复印件）

2.3为本项目配备总承包项目经理1名，须具备以下条件：

须具备以下证书：二级及以上注册建造师执业资格（专业类别：机电工程专业）。

总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工项目负责人。（须提供承诺书）

证明材料：以提供有效的身份证、资格证书（证书所载企业名称与投标人名称一致）、本单位劳动合同及2024年1月1日至招标公告发布之日前任意连续3个月社会保障部门出具的社保缴纳证明材料或社会保障部门官网下载的盖章电子版。

2.4人员要求：

（1）企业主要负责人具备建设行政主管部门核发安全生产考核合格证书（A证）；（2）项目负责人具备建设行政主管部门核发安全生产考核合格证书（B证）1人；（3）专职安全生产管理人员具备建设行政主管部门核发安全生产考核合格证书（C证）1人。证明材料：以提供有效的身份证、资格证书（证书所载企业名称与投标人名称一致）、本单位劳动合同及2024年1月1日至招标公告发布之日
前任意连续3个月社会保障部门出具的社保缴纳证明材料或社会保障部门官网下载的盖章电子版。2.5本项目要求投标人满足以下财务要求:/2.6本次招标要求投标人满足以下信誉要求: / ；2.7投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之一：a.提供一般纳税人证明材料（证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图）；b.提供开具增值税专用发票承诺函。2.8本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1) 联合体各方提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。（2）联合体成员不得超过两家，分工以联合体协议书约定的分工内容为准（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。2.9投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目
投标。2.10其他要求：2.10.1涉及电工作业的项目，投标人须提供负责电工作业的人员具备高压电工作业证证书。（以提供的证书复印件或扫描件为准）

2.10.2投标人不得存在下列情形之一：

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总 承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人 存在隶属关系或者其他利害关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目提供招标代理服务的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定 代表人的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参 股的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工 作的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（11）被暂停或取消投标资格的；（12）财产被接管或冻结的；（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（14）近两年（自2023年3月12日起）在中国境内（不含港澳台） 的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死 亡，
或施工类较大及以上责任事故的；（15）在最近三年内（自2022年3月12日起）有骗取中标、严重违 约、重大工程质量或安全问题的；（16）在最近五年内（自2020年3月12日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“ 中国裁判文书网 ”的生效判决为
准）；（17）在最近五年内（自2020年3月12日起）被判处合同诈骗罪的 （以“ 中国裁判文书网 ”的生效判决为准）；（18）被最高人民法院在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕
或不 再执行的除外；（19）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单的；（20）被纳入甘肃电信 2024 年度不合格工程服务单位的（以 《中国电信集团供应商管理与考核办法》和《中国电信甘肃公司通信 工程
务单位管理办法》（2023 版）为准）；（21）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应 商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品
类在本项目中执行禁止采购处理措施的；（22）法律法规、招标文件限定的的其他情形。2.10.3电子招标投标平台开展采购评审过程中，依据投标人投标文件、标书特征码比对结果，投标人不得存在下列情形之一，否则视为投标
人相互串通投标：（1）文件制作机器码一致；（2）文件创建标识码一致；（3）造价软件加密锁一致；（4）标书上传MAC地址一致；（5）供应商联系人、电话一致；（6）招标投标法实施条例规定的其他情形。2.10.4技术规范书中“★”项须全部点对点应答满足，不允许负偏离。2.10.5本项目中标后不允许分包转包。（以提供的承诺书为准）2.10.6计划工期：自合同签订之日起90日内完成合同范围内全部内容。2.10.7保修期：自工程终验合格之日起质量保修不少于36个月。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。