中国电建西北院东方电气布尔津100万千瓦风电项目标段二(450MW)EPC总承包场地平整及道路工程Ⅰ标段公开竞争性谈判公告
中国电建西北院东方电气布尔津100万千瓦风电项目标段二(450MW)EPC总承包场地平整及道路工程Ⅰ标段公开竞争性谈判公告
1. 采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 已中标 东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW) EPC 工程总承包项目 ，项目业主为阿勒泰东津新能源有限公司，资金已落实。其中 EPC 工程总承包项目包含的场地平整及道路工程Ⅰ标段分包已得到业主认可，具备采购条件， 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购 , 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。
该项目资金已落实，已具备招标采购条件。
2. 项目概况与采购范围
2.1 建设地点
新疆阿勒泰地区布尔津县
2.2 工程概况及标段概况
本项目风电场位于位于阿勒泰地区布尔津县，场址区东经 86 ° 32 ′ 41.28 ″ -86 ° 53 ′ 09.83 ″， 北纬 47 ° 35 ′ 27.18"-47 ° 59 ′ 46.86" ，海拔在 400m-900m ，附近有国道 G331 ，省道 S319 、 S18 等道路经过，交通条件便利。
本工程风电场区风机主体部分，包括 45 台风力发电机组和基础、 45 台 35kV 箱式变电站和基础、场内外道路及附属设施、风机吊装平台、 35kV 集电线路、场内运输（牵引、倒运）、临时堆场设置、项目安装工程。
本标段为场地平整及道路工程Ⅰ标段。
2.3 工期要求
东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW)EPC 总承包项目场地平整及道路工程 计划于 2025 年 3 月 10 日开工， 2025 年 8 月 30 日完工。具体以监理通知开工时间为准。
2.4 质量要求
东方电气布尔津100万千瓦风电项目标段二(450MW)EPC总承包项目场地平整及道路工程Ⅰ标段 质量要求：
（ 1 ）本工程质量标准全面执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到 100% ；
（ 2 ）满足《风力发电工程达标投产验收规程》（ NB/T31022-2012 ）要求 。
2.5 采购 范围
本次采购工程为 东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW)EPC 总承包项目场地平整及道路工程Ⅰ标段 , 本标承包范围包括（但不限于）：
（1） 负责东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW) 范围内所有的临时用地租用费、地上附着物及地下补偿费、恢复费、迁改坟等，并取得各类属性地类的临时用地批复；砍伐证办理；永久占林、草、湿地、裸石地等土地勘界、手续办理及组卷，建设用地批复直至取得土地证；
（2） 负责东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW) 的土地复垦方案、评审、批复，复垦账户开设、复垦保证金缴纳等；复垦验收批复；
（3） 负责风电机组安装平台工程建设；
（4） 负责场外进场道路改造工程（场外进场路开口、改道、拓宽、清障费用；借用已有道路的协调、补偿、恢复）；
（5） 负责设备堆场施工及堆场设备的保管看护；
（6） 负责大件转运施工（主机牵引、塔筒、叶片由堆场转运至机位，承包人应选择适当的运输设备，必要时需采用扬举车、塔筒高板车等）；
（7） 负责东方电气布尔津 100 万千瓦风电项目标段二 (450MW) 项目施工供水、供电施工， 200m ³水池建设；
（8） 负责项目临建设施建设；
（9） 负责大型吊装机械进出场 ;
（10） 负责新建进场道路、过水路面、进站道路、检修道路、掉头平台、检修道路等的土方开挖、回填、路基工程、路基换填工程、路面工程、管沟、排水边沟、护栏、防撞墩、挡土墙、道路防风固沙网、标志牌、转弯安全镜、跨越过路油管（涵管）、利用道路复原修复、场内外道路清障确保风机大型设备顺利通过、责任期内的缺陷处理；
（11） 负责与本项目有关的征租地协调工作，穿越、拆改线、拆迁等协调工作，包括县政府、乡镇、村组及其他相关企业。
（12） 负责本工程范围内的文物保护工程施工。
（13） 负责承包人在所施工的范围内做好安全文明工作（包括但不限于道路洒水；扬尘、降噪、防污、排水、施工过程中生活垃圾的清理、临时占用地的恢复等）；
（14） 若投标人施工进度不能满足工期要求，发包人有权调整投标人施工内容和合同工程量，最终结算工程量以实际发生为准，具体内容详见工程量清单及公开竞争性谈判采购文件技术条款，具体施工内容以施工蓝图为准。实际工程量与招标工程量清单工程发生较大偏差时，投标人应予接受，不得以此作为调价和索赔的依据。
（ 14 ）承 包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。详见竞争性谈判文件技术条款。
3. 响应人资格要求
3.1 企业要求
3.1.1 企业资质要求： 响应人 必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有建筑工程或市政工程或公路工程或电力工程施工总承包二级及以上资质或公路交通工程专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
3.1.2 企业资产（财务要求）： 具有良好的银行资信和商业信誉 , 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；企业近 3 年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
（ 1 ） 项目经理资格要求：具有建筑工程或市政工程或公路工程二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全生产考核合格证书（ B 证），未担任其他在建工程项目的项目经理。
（ 2 ）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务
（ 3 ）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全负责人，具备有效的建筑系统安全生产考核合格证书（ C 证）。
（ 4 ）项目质量管理负责人人员的资格要求： 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近 3 年 (2022 年 -2024 年 ) 具有不少于 1 个类似工程业绩及经验；
3.1.5 企业资信要求：
（ 1 ）具有良好的银行资信和商业信誉 , 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（ 2 ）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（ 3 ）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；
（ 4 ）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；
（ 5 ）不被最高人民法院在“信用中国”网站（ ,gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（ 6 ）未被法院列为被执行人（查询网址： ），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址： ），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2 其他要求
3.2.1 本次采购不接受联合体投标。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小 组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。