国电建西北院青海公司海南青豫直流二期10万千瓦光热项目化盐服务专业工程招标公告

（招标编号：GNQYGR-SG-002-2024）

本项目已具备招标条件，现公开征集承包商参加招标活动。

1.招标条件

徐 磊

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标青海公司海南青豫直流二期10万千瓦光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为国能青豫 的签（共和）新能源开发有限公司 。其中EPC工程总承包项目包含的化盐服务专业工程工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。

资金来源：本项目资金已落实。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点
建设地点位于海南州生态太阳能发电园区
2.2 工程概况及标段概况
本项目拟新建光热发电装机规模100MW，采用熔盐塔式技术。场址邻近共玉高速和G214国道，对外交通条件便利。

2.3 工期要求

青海公司海南青豫直流二期10万千瓦光热项目化盐服务专业工程计划于2025年5月1日开工， 2025年9 月1日完工，预计工期123日，具体以入场通知书为准。

2.4 质量要求

质量标准：本工程的质量标准为合格，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定

2.5 招标范围

化盐服务专业工程投标人应负责将从临时存储区到制备区盐袋的运输以及制备，包括所有混合(如果需要的话)破碎、投料和其他必要过程，采用天然气或者其他的方式，最终得到满足本项目化盐技术规范中所要求的熔盐物理性能参数。投标人需要负责化盐系统的设计；化盐设备选型供货（设备和材料的采购制造、检验和出厂前测试、清洗、标记、打包、装运保护、运输至现场、现场卸货、现场安装）储罐预热服

；盐熔化服务；以及包括提供化盐服务期间所需要的全部的辅助设备和专用工具。具体内容包括但不限于如下：

2.5.1投标人负责化盐区域内的临时土建施工及后续拆除恢复工作。

2.5.2投标人成套提供的化盐设备及装置的配电柜、控制柜、配电箱的安装及调试工作；安装调试及试运行过程中所需各类消耗性材料均包含在本次报价中。投标人成套提供的化盐设备及装置控制系统（DCS）的组态工作均由投标人负责；投标人提供的化盐设备本身的质量负责，并保证该设备完善、优质，安全地投入运行。

2.5.3投标人需要负责提交给发包人化盐服务适用的规范、标准和所列资料文件需要的所有资料、数据、计算、图纸、曲线、程序(清单)、证书以及其他文件。其他任何前面没有明确指出的设备、材料、文件或服务，如果对于熔盐罐预热和盐熔化是必要的或应当有的，投标人均应提供，且费用己包含在本次报价中。

2.5.4熔盐储罐熔盐进口位于熔盐储罐顶部靠近中心位置，化盐装置至熔盐储罐熔罐体预热服务（预热装置及所需耗材等均由投标人负责）。

2.5.5盐进口的管道及与其连接的附属件均由投标人负责；

2.5.6罐体升温及预热服务：预热熔盐储罐的预热空气接口位于熔盐储罐顶部靠近中心位置，预热装至熔盐储罐预热管口（法兰处）的管道及与其连接的附属件均由投标人负责；升温服务（升温装置及所需耗材等均由投标人负责）；罐体预热系统包括连接预热介质到罐入口法兰的必要管道，以及每一个盐罐上排风口和必要的测量仪表接口信息。罐体预热系统包括连接预热介质到罐体入口法兰的必要管道，所有接口及测量仪表（天然用气计量仪表）由投标人提供。储罐在预热、化盐、升温过程中的膨胀量检测工作由投标人负责；熔盐的分析取样是投标方负责；

2.5.7由于工序衔接中出现不可预见的风险导致罐体预热、化盐、升温过程中出现再次升温工作，由投标人负责；

2.5.8承包人提供必要的维修设备、试验设备和仪器仪表；

2.5.9参加发包人组织的其它设备的设计联络会及设计协调会；

2.5.10负责与其它相关设备供货商设备连接接口等之间的协调工作。

2.5.11负责天然气的采购、运输、保管，并严格按照国家对易燃易爆品的相关规定执行。

2.5.12在服务期间发生的水、电、通信、暖气等费用由投标人自理。投标人用水、用电均应服从招标人现场管理的有关规定，临时备用电源（如需）由投标人自行负责，费用包含在本次报价中。

2.5.13本次服务工作所产生的建筑垃圾、工业垃圾、有毒有害垃圾与生活垃圾的处理按国家和地方法律、法规及相关政策要求执行。投标人应按照发包人及项目业主要求对垃圾进行分类处理，并联系有相关资质的单位进行无害化处理，此项费用已包含在本次报价中。其他相关工

作（具体范围及内容以本招标文件附件A招标工程量清单为准）

3.投标人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：投标人必须为中华人民共和国境内企业法人，必须通过ISO9000系列质量体系认证，并满足下列资质要求：

投标人资格：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。具有完备的质量保证体系。

(2)最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

(3)具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉；
(4)经营状况良好；

3.1.2企业资产（财务要求）： 财务状况良好。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目负责人资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核
合格证书（B证），且至少担任过1个熔盐化盐工程项目经理的履历，未担任其他在建工程项目的项目经理，具有本单位近半年来的社保缴纳证
明。（2）项目技术负责人的资格要求： 有工程师及以上技术职称，2年以上从事化盐工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技
术负责人职务；）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的安全生产考核合格证书（C证）。项目质量管理负责人人员的资格要求： 从事2年以上化盐工程施工质量管理工作经历，担任过类似工程项目质量负责人职务；1.4 企业工程业绩要求：投标人具备独立类似服务工程经验，在近年具有不少于1个光热工程（容量不小于50MW）业绩及经验。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）未被法院列为被执行人（查询，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。