电力能源招标网

焦作车务段 2022年北朱村、小尚、月山场运转车间、柏山站区安全环境整治（第一阶段） 项目 发包公告

（项目编号： JZCWD-LXGC-2022-00 53 ）

1. 发包条件

本发包项目 焦作车务段 2022年北朱村、小尚、月山场运转车间、柏山站区安全环境整治（第一阶段） 项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

1. 站区杂草、树木清理砍伐，垃圾清理 ；

2. 平整地面，地面硬化，铺设米石、透水砖、沥青等 ；

3.新建锌钢栏杆、防护棚栏等；

4.墙体拆除；

5.其他的整治项目。

6 .相关事项以现场实勘为准；

2.2建设地点： 焦作市北朱村站、小尚站，柏山镇柏山站，月山镇月山场运转车间 ；

2.3发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4 计划工期： 60 日历天。

2.5 包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起 1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是的注册供应商，在上完成注册并通过审核。

3.5 承包人需有近年铁路营业线施工的经验（提供相关工程合同）。与焦作车务段有过合作经验的优先。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2022 年 9 月 7日至 2022 年 9 月 14 日，每日上午 8 时至 11 时 30分，下午 14 时 30分 至 18 时 00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（）到 焦作车务段行政办公室220房间 现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 网络 上发布。

7.联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地 址：河南省焦作市解放区车站街 18 号

邮 编： 454000

联 系 人：郭子超

电 话：

电子邮件：

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2022 年 9 月 7 日